Detalle: 2019_88001-23-31-000-2008-00005-03_42118 – Fecha: 10-07-2019 – Número Interno: 42118 – Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS – Actor: SIMEON ULISES MOLINA RAMOS Y OTROS – Providencia: Sentencias – Sección / Sala: Sección Tercera – Subsección: B – Ponente: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero – Medio de control: Controversias Contractuales – Recurso: N/A – Tipo Contrato: Contrato de obra pública – Tema: Caducidad del contrato – Naturaleza: Contractual – Descriptor: CADUCIDAD DEL CONTRATO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Restrictor: Pliego de condiciones,Interventoría,Requerimiento,Contratista,Negligencia,Fuerza mayor,Cumplimiento tardío,Incumplimiento grave,Efectos,Prórroga,Imposición de multas – Mes: julio – Año: 2019
Detalles del documento | |
| Fecha de Salida | 10/07/2019 |
| Número expediente/radicado interno | 42118 |
| Demandado | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS |
| Actor | SIMEON ULISES MOLINA RAMOS Y OTROS |
| Providencia | Sentencias |
| Sección / Sala | Sección Tercera |
| Subsección | B |
| Ponente | Ramiro De Jesús Pazos Guerrero |
| Medio de Control / Acción | Controversias Contractuales |
| Recurso | N/A |
| Año | 2019 |
| Mes | Julio |
| Tipo de Contrato / Acto Administrativo | Contrato de obra pública |
| Tema | Caducidad del contrato |
| Naturaleza | Contractual |
| Descriptor | CADUCIDAD DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL |
| Restrictor | Pliego de condiciones, Interventoría, Requerimiento, Contratista, Negligencia, Fuerza mayor, Cumplimiento tardío, Incumplimiento grave, Efectos, Prórroga, Imposición de multas |