Detalle: 2017_17001-23-31-000-2001-00348-01_27378 – Fecha: 30-03-2017 – Número Interno: 27378 – Demandado: CAJA DE VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES – Actor: SOCIEDAD PROMOTORA REMANSOS DE LA SULTANA LTDA., PRESUCO LTDA. – Providencia: Sentencias – Sección / Sala: Sección Tercera – Subsección: B – Ponente: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero – Medio de control: Controversias Contractuales – Recurso: N/A – Tipo Contrato: Contrato de obra pública – Tema: Desequilibrio económico – Naturaleza: Contractual – Descriptor: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,PLAZO,MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA,OBRAS ADICIONALES,MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,PRECIO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Restrictor: Nulidad,Acto de liquidación unilateral,Contrato de construcción,Causas,Ampliación del plazo,Sobrecostos,Improcedente,Efectos,Construcción y entrega de las viviendas,Noción,Presupuestos,Reconocimiento,Unilateral,Ajustes,Mo – Mes: marzo – Año: 2017
Detalles del documento | |
| Fecha | 30/03/2017 |
| Número expediente/radicado interno | 27378 |
| Demandado | CAJA DE VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES |
| Actor | SOCIEDAD PROMOTORA REMANSOS DE LA SULTANA LTDA., PRESUCO LTDA. |
| Providencia | Sentencias |
| Sección / Sala | Sección Tercera |
| Subsección | B |
| Ponente | Ramiro De Jesús Pazos Guerrero |
| Medio de Control / Acción | Controversias Contractuales |
| Recurso | N/A |
| Año | 2017 |
| Mes | Marzo |
| Tipo de Contrato / Acto Administrativo | Contrato de obra pública |
| Tema | Desequilibrio económico |
| Naturaleza | Contractual |
| Descriptor | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PLAZO, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA, OBRAS ADICIONALES, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, PRECIO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL |
| Restrictor | Nulidad, Acto de liquidación unilateral, Contrato de construcción, Causas, Ampliación del plazo, Sobrecostos, Improcedente, Efectos, Construcción y entrega de las viviendas, Noción, Presupuestos, Reconocimiento, Unilateral, Ajustes, Mo |