Detalle: 2017_25000-23-26-000-2010-00049-01_50762 – Fecha: 26-04-2017 – Número Interno: 50762 – Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – Actor: JAIME CARMONA SOTO – Providencia: Sentencias – Sección / Sala: Sección Tercera – Subsección: A – Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico – Medio de control: Controversias Contractuales – Recurso: N/A – Tipo Contrato: Contrato de obra pública – Tema: Perjuicios – Naturaleza: Contractual – Descriptor: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,PERJUICIOS,CONTRATACIÓN ESTATAL,CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – Restrictor: Desarrollo legislativo,Caducidad de la acción,Legitimación por activa y pasiva,Mayor permanencia en obra,Ampliación del plazo,Suscripción de tres contratos adicionales,Reconocimiento de obras,Ejecutadas dentro del Contrato,Pretensión – Mes: abril – Año: 2017
Detalles del documento | |
| Fecha | 26/04/2017 |
| Número expediente/radicado interno | 50762 |
| Demandado | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |
| Actor | JAIME CARMONA SOTO |
| Providencia | Sentencias |
| Sección / Sala | Sección Tercera |
| Subsección | A |
| Ponente | Marta Nubia Velásquez Rico |
| Medio de Control / Acción | Controversias Contractuales |
| Recurso | N/A |
| Año | 2017 |
| Mes | Abril |
| Tipo de Contrato / Acto Administrativo | Contrato de obra pública |
| Tema | Perjuicios |
| Naturaleza | Contractual |
| Descriptor | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PERJUICIOS, CONTRATACIÓN ESTATAL, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL |
| Restrictor | Desarrollo legislativo, Caducidad de la acción, Legitimación por activa y pasiva, Mayor permanencia en obra, Ampliación del plazo, Suscripción de tres contratos adicionales, Reconocimiento de obras, Ejecutadas dentro del Contrato, Pretensión |